Проект договора строительного подряда
Проект договора строительного подряда
Договор подряда
на ремонтно-строительные работы
г.Киев «___» __________________ 2014г.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.2. Работы выполняются из материалов ЗАКАЗЧИКА.
1.3. Объем и стоимость работ, составляющих предмет Договора, определяются в смете на ремонтно-строительные работы.
2. СРОК ПРОВЕДЕНИЯ И ПОРЯДОК СДАЧИ РАБОТ
2.1. Срок начала работ: _______________________________________2014 г.
2.2. Срок завершения работ: ___________________________________2014 г.
3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.2. ЗАКАЗЧИК выплачивает ПОДРЯДЧИКУ:
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. ПОДРЯДЧИК обязан:
4.2. ЗАКАЗЧИК обязан:
4.2.1. ЗАКАЗЧИК обязуется, в случае надлежащего выполнения, оплатить ПОДРЯДЧИКУ работы согласно Смете.
4.2.5. Совместно с представителем ПОДРЯДЧИКА подписать акт приемки объекта для производства работ по настоящему Договору.
4.2.6. Обеспечить свободный доступ рабочих ПОДРЯДЧИКА на объект.
4.2.7. Своевременно, до закупки, согласовать с ПОДРЯДЧИКОМ выбор материалов используемых при ведении работ
4.2.8. Принять результаты своевременно, полностью и качественно выполненных ПОДРЯДЧИКОМ работ на Объекте.
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
6. ГАРАНТИЯ НА РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ
7. ФОРС-МАЖОР
8. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
ПОДРЯДЧИК: ЗАКАЗЧИК:
Договор строительного подряда
На основе технической документации составляется смета, определяющей цену работ.
Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ
Предметом договора является выполнение проектировщиком или изыскателем соответственно проектных или изыскательских работ.
Подрядные работы для государственных или муниципальных нужд
Договор возмездного оказания услуг
Существенным условием договора является условие о предмете.
Предметом указанного договора являются определённые сторонами действия или деятельность.
Тема 10. Кредитные отношения в коммерческой (предпринимательской) деятельности
1. Договор займа.
2. Кредитный договор.
3. Договор банковского вклада (депозита).
Договор займа
Из приведенного легального определения следует, что договор займа является реальным и односторонним.
Сторонами договора займа являются займодавец и заемщик, которыми могут быть любые физические или юридические лица.
Существенное условие договора займа — условие о предмете.
Предметом договора являются деньги и вещи, определенные родовыми признаками.
Кредитный договор
Из приведенного легального определения следует, что кредитный договор является консенсуальным, возмездным и взаимным.
Предметом договора являются только деньги.
3. Договор банковского вклада (депозита)
Договор банковского вклада является реальным, возмездным и односторонним.
Предметом договора являются только деньги.
Договор строительного подряда
Скачать бланк в формате doc:
dogovor_stroitelnogo_podryada.doc [76,5 Kb] (cкачиваний: 1410)
Скачать бланк в формате pdf:
dogovor_stroitelnogo_podryada.pdf [130,94 Kb] (cкачиваний: 211)
ДОГОВОР ПОДРЯДА
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Понятия, применяемые в настоящем Договоре, означают следующее:
1.1.1. Стороны – Заказчик и Подрядчик.
1.1.2. Объект – помещение Заказчика.
1.1.6. Одобрение – подтверждение в письменной форме, сделанное Заказчиком (или Подрядчиком).
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.2. Конкретные виды и объемы выполняемых работ определяются Приложениями (Сметами) к настоящему Договору.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ
3.1.Общая стоимость работ по объекту указывается в Приложениях (Сметах), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.2. Общая стоимость работ может быть изменена по согласованию Сторон в следующих случаях:
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
4.1. Подрядчик обязуется:
4.1.1. Выполнить Работы со сдачей Заказчику в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
4.1.3. Относиться к информации, передаваемой ему Заказчиком, как к конфиденциальной.
4.1.4. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если они не противоречат условиям Договора.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
5.1. Заказчик обязуется:
5.1.1. Передать Подрядчику помещение, пригодное для производства строительных работ, по Акту.
5.1.3. Осуществлять платежи и приемку выполненных работ в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
6. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
6.1. Подрядчик приступает к выполнению работ в течение рабочих дней после перечисления Заказчиком аванса на его расчетный счет.
6.2. Срок выполнения и окончания работ по Приложениям (Сметам) определяется Календарным графиком.
7. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖЕЙ И РАСЧЕТОВ
7.1. Платежи по Приложениям (Сметам) осуществляются в следующем порядке:
7.2. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
7.3. В случае досрочного выполнения Подрядчиком работ Заказчик может досрочно принять и оплатить работы.
8. ПРОИЗВОДСТВО И ПРИЕМКА РАБОТ
8.7. Сдача выполненных работ по Приложениям (Сметам) производится в следующем порядке:
8.7.6. Дополнительные работы выполняются после подписания Сторонами Дополнительного соглашения и согласования стоимости работ.
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
10. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
10.2. Заказчик вправе требовать расторжения Договора в следующих случаях:
10.3. Подрядчик вправе потребовать расторжения Договора в следующих случаях:
11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
12.2. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате проведения работ на объекте по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.
12.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, применяется действующее законодательство Российской Федерации.
12.6. Все Приложения (Сметы) и Календарные планы-графики производства работ к Договору являются его неотъемлемой частью.
12.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.2. Подрядчик соглашается со следующим:
14. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Договор строительного подряда
Открыть документ в галерее:
Текст документа:
Республика Беларусь, г. Минск «___» _______ 20__ года
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Сроки выполнения Работ:
2.1.1. начало — ___ ______ 20__ года;
2.1.2. окончание — ___ _____ 20__ года.
2.2. Сроки выполнения Работ могут корректироваться в случаях:
2.2.1. нарушения Заказчиком установленных Договором сроков передачи проектной документации;
2.2.2. внесения Заказчиком изменений в утверждаемую часть проектной документации;
2.2.3. выявления дополнительных объемов работ, не предусмотренных проектной документацией;
2.2.4. нарушения Заказчиком порядка расчетов и условий финансирования;
2.2.5. нарушения Заказчиком срока предоставления фронта Работ;
3. СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
3.2. Договорная цена Работ является открытой и может быть изменена в случаях:
внесения в установленном порядке изменений в проектно-сметную документацию;
изменения проектных решений, согласованных с Заказчиком;
изменения налогового законодательства Республики Беларусь;
изменения ежемесячных индексов стоимости СМР, утверждаемых в установленном порядке.
3.3. Заказчик принимает на себя обязательства по изменению договорной цены в случаях, указанных в п. 3.2 Договора.
3.9. Источник финансирования — «___________________________».
(собственные средства Заказчика, бюджетные средства, заемные средства, прямые иностранные инвестиции).
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ, СДАЧА И ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.2. Заказчик обязуется:
5.2.1. предоставить Подрядчику объект для выполнения Работ в срок и порядке, установленные Договором;
5.2.7. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения;
5.2.8. содействовать Подрядчику в выполнении Работ, принимать меры по устранению препятствий в исполнении Договора;
5.2.10. не вмешиваться в хозяйственную деятельность Подрядчика;
5.2.12. обеспечить сохранность материалов Подрядчика на объекте и нести ответственность за необеспечение сохранности.
5.3. Заказчик имеет право:
5.3.1. знакомиться с ходом выполнения Работ Подрядчиком, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Подрядчика;
5.3.2. требовать от Подрядчика предоставления информации о ходе выполнения Работ;
5.3.3. требовать от Подрядчика устранения дефектов и недоделок, выявленных в ходе строительства и (или) в период гарантийного срока.
5.4. Подрядчик обязуется:
5.4.1. выполнить Работы в соответствии с проектно-сметной документацией, а также условиями Договора;
5.4.2. предоставлять Заказчику документы, предусмотренные Договором, в согласованные в Договоре сроки;
5.4.5. выполнять требования законодательства об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ;
5.4.6. принимать необходимые меры по устранению обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению условий Договора;
5.4.9. передать Заказчику результат строительных работ в порядке, предусмотренном Договором.
5.5. Подрядчик вправе:
5.5.2. требовать от Заказчика оплаты стоимости выполненных Работ;
5.5.4. привлекать субподрядчиков для выполнения всех либо отдельных видов (этапов) Работ.
6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
6.1. Гарантийный срок на выполненные Работы составляет 5 (пять) лет.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.2. Уплата штрафных санкций не освобождает виновную Сторону от исполнения обязательств по настоящему Договору.
8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
9.2. Договор может быть расторгнут в случаях, предусмотренных Правилами.
— объем и стоимость фактически выполненных Подрядчиком Работ;
— перечень передаваемой Заказчику документации;
— перечень и стоимость имущества Заказчика, не использованного Подрядчиком при выполнении Работ;
— перечень и стоимость материальных ресурсов, приобретенных Подрядчиком и не использованных при выполнении Работ;
— перечень имущества Подрядчика, подлежащего вывозу со строительной площадки, и сроки выполнения этого обязательства;
— гарантийные обязательства по принятым Заказчиком результатам работ;
10. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
10.2. Споры, не урегулированные Сторонами, передаются на рассмотрение хозяйственного суда по месту нахождения ответчика.
10.3. Договор составлен в двух оригинальных экземплярах на русском языке по одному для каждой из Сторон.
10.6. Договор действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
10.7. Приложениями к Договору являются:
Приложение 1. Смета;
Приложение 2. Протокол согласования договорной цены;
Приложение 3. График платежей;
Приложение 4. График производства Работ.
Приложение 5. Конкурсная документация (при ее наличии);