Договор на изготовление и установку наружной рекламы

Договор на изготовление и установку наружной рекламы

Тип документа: Договор на оказание услуг

Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.

Размер файла документа: 11,8 кб

Права и обязанности сторон договора

Особенности установленных сроков действия договора

  • разработка эскизов;
  • утверждение готовых макетов;
  • монтажа рекламных конструкций.

При условии, что Рекламодатель не доволен качеством работы и сроками ее выполнения, он может расторгнуть договор с Рекламистом.

Ниже в договоре прописываются реквизиты обеих сторон. Договор подкрепляется подписями Рекламодателя и Рекламиста.

Бланк договора на изготовление и установку наружной рекламы

Образец договора на изготовление и установку наружной рекламы (заполненный бланк)

Скачать Договор на изготовление и установку наружной рекламы

ДОГОВОР на изготовление и установку наружной рекламы №

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.3. Окончательный эскиз утверждается Рекламодателем в срок до « » года.

1.4. Реклама должна быть выполнена в строгом соответствии с утвержденным Рекламодателем эскизом.

1.5. Цвета Рекламы должны соответствовать утвержденным Рекламодателем и прилагаются к эскизу.

1.6. Несущая конструкция Рекламы изготавливается из материалов: .

1.7. Поверхность Рекламы изготавливается из следующих материалов: .

1.8. Нанесение рисунка производится .

1.9. Освещение должно быть выполнено в виде .

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.3. Рекламист изготавливает Рекламу в соответствии с утвержденными Рекламодателем образцами и описанием Рекламы.

2.4. Рекламодатель оплачивает стоимость изготовления Рекламы. Оплата производится на условиях в течение дней после .

2.5. Все представляемые на рассмотрение материалы Рекламодатель утверждает или отклоняет в -дневный срок.

3. ПРАВА СТОРОН

3.1. Рекламодатель имеет право в процессе производства продукции знакомиться с состоянием работ.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. Все исходные материалы по продукции передаются Рекламодателю.

5.2. Стороны договорились, что условия данного Договора являются коммерческой тайной и разглашению не подлежат.

6. ОПЛАТА РАБОТ

6.1. Оплата работ производится Рекламодателем на условиях в сумме рублей.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. При нарушении сроков оплаты Рекламодатель выплачивает Рекламисту % от суммы Договора за каждый день просрочки.

8. ФОРС-МАЖОР

ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА на изготовление рекламной вывески 2018

г. Москва «18 » января 2018 г.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1.Стоимость работ по настоящему Договору определена Сметой ( Приложение №1) и составляет _____

З. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

3.1 Подрядчик выполняет работы по договору в срок:

начало работ — в течение 1-го ( одного) дня после получения аванса ;

окончание работ: в течение 35-ти ( Тридцати пяти) рабочих дней с момента начала работ .

4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ.

4.2. Окончательный расчёт в течение 5-ти ( пяти) дней после подписания акта сдачи-приемки работ, на основании выставленного счёта.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА.

Подрядчик не несет ответственности за качество рабочих чертежей и спецификаций.

5.3. Обеспечивает собственный персонал спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, а также рабочим инструментом.

5.6. Выполняет в полном объеме обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.

6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА.

6.1. Оплачивает работу согласно разделов 2 и 4 настоящего договора.

6.2. Осуществляет контроль за исполнением сроков и качеством выполняемых Подрядчиком работ.

6.3. Выполняет в полном объеме обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.

7. СДАЧА И ПРИЁМКА РАБОТ.

7.2. Результатом приёмки выполненных работ является подписание Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

8. OБCТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

9.1. За неисполнение условий договора, стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

10.1. Преддоговорные споры разрешаются путем переговоров и не подлежат рассмотрению арбитражным судом.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

11.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой сторон.

11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при согласовании и подписании обеими сторонами.

11.3. Все условия, не оговоренные настоящим договором, рассматриваются применительно к действующему законодательству РФ.

11.4. Настоящий договор действителен с момента его подписания до момента полного исполнения сторонами условий договора.

12.1. Приложение №1- Смета

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Юридический адрес ИНН/КПП ИНН/КПП ОГРН Банк __ Р/счет К/с в ОАО « СМП Банк» г. Москва БИК _ БИК Тел. + Директор

__________________. / Генеральный директор

__________________/ ______./ М.П. М.П.

Приложение № 1 от» _____» ___________________ 2018г.

к Договору № _______ от» _____» ___________________ 2018г.

Смета на изготовление и монтаж объёмных букв и логотипа» ___».
Габаритные размеры 30х5,648 метра. Площадь 169,4 мкв. 1 штука.

Цена за ед., без НДС

Стоимость, без НДС

Общая сумма, руб., в т.ч. НДС

Изготовление объёмных световых элементов, комплектующие

Образец договора подряда на провидение работ по устройству фасада жилого дома, заключаемый между юридическими лицами.

ДОГОВОР ПОДРЯДА

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

2.3. Оплата по Договору производится в порядке установленным Графиком финансирования (Приложение №3 к Договору).

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ РАБОТ

4.2. После выполнения скрытых работ Стороны подписывают акт освидетельствования скрытых работ.

4.5. Требование к качеству выполнения работ регламентируются соответствующими техническими регламентами и СНиПами.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6. МАТЕРИАЛЫ

6.3. По поручению Заказчика или по производственной необходимости, Подрядчик закупает и доставляет на объект расходные материалы.

6.4. За деньги, потраченные на закупку и доставку расходных материалов, Подрядчик отчитывается перед Заказчиком.

6.8. Возможное увеличение стоимости материалов согласовывается с Заказчиком заранее.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Договор подряда на фасадные работы образец скачать

Договор подряда на провидение работ по устройству фасада жилого дома

Бесперебойное функционирование инженерного оборудования при условии его надлежащей эксплуатации.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. 12.1.

Договор на фасадные работы


5.

Загрузка начнётся через 30 сек.

Договор подряда на выполнение фасадных работ

договора по типам

В случае неявки представителя Заказчика в указанный Подрядчиком срок Подрядчик составляет односторонний акт.

Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет.

Акты освидетельствования скрытых работ оформляются в ( ) экземплярах и подписываются представителями Сторон.

Договор о выполнении работ по утеплению и ремонту фасада дома

ДОГОВОР N о выполнении работ по утеплению и ремонту фасада дома г.

ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН. От Заказчика: От Подрядчика: Управляющий Нижневартовским отделением Директор / / м.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 4.1. Стоимость работ Исполнителя по настоящему Договору составляет ( ) рублей, в т.ч.

Договор подряда на фасадные работы образец скачать

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector